以下是一个建设工程委托监理合同（示范文本）的范例，您可以根据具体情况进行修改和完善。
—
《建设工程委托监理合同》
委托人（全称）：______________________
监理人（全称）：______________________
鉴于委托人拟委托监理人承担______________________工程（以下简称“本工程”）的监理工作，且监理人愿意接受此项委托，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1. 工程名称：______________________
2. 工程地点：______________________
3. 工程规模：______________________
4. 工程投资：______________________
二、监理范围和监理工作内容
1. 监理范围：本工程施工阶段及保修阶段的监理。
2. 监理工作内容：
– 协助委托人编写开工报告；
– 审查承包人各项施工准备工作，下达开工通知书；
– 督促承包人施工管理制度和质量保证体系的建立、健全与实施；
– 审查承包人提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，并督促实施；
– 组织设计交底及图纸会审，审查设计变更；
– 审核承包人提出的分包工程项目及选择的分包单位；
– 编制投资控制计划，审核已完工程量，签署工程中期付款凭证；
– 审查工程使用的原材料、半成品、成品和设备的质量，必要时进行测试和监控；
– 监督承包人严格按技术标准和设计文件施工，控制工程质量，对隐蔽工程进行检查签证，参与工程质量事故的分析及处理；
– 分阶段进行进度控制，及时提出调整意见；
– 协助处理合同纠纷和索赔事宜，协调委托人与承包人之间的争议；
– 督促承包人整理合同文件及施工技术档案资料；
– 组织工程竣工初步验收，提出竣工验收报告；
– 负责保修期内的工程质量回访及协调处理质量问题。
三、监理期限
监理期限自本合同生效之日起至工程竣工验收合格且保修期满为止。
四、监理酬金及支付方式
1. 监理酬金：本工程监理酬金为人民币（大写）______________________元（小写：￥______________________元）。
2. 支付方式：
– 合同签订后______日内，委托人支付监理酬金的______%作为预付款；
– 工程进度款按月支付，每月支付监理酬金的______%；
– 工程竣工验收合格后______日内，支付至监理酬金的______%；
– 保修期满后______日内，支付剩余监理酬金。
五、双方的权利和义务
1. 委托人的权利和义务
– 委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利；
– 委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权；
– 委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告；
– 当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任；
– 委托人应在约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料；
– 委托人应在约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定；
– 委托人应授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人；
– 委托人应协助监理人协调与工程建设有关各方的关系。
2. 监理人的权利和义务
– 监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：
– 选择工程总承包人的建议权；
– 选择工程分包人的认可权；
– 对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权；
– 对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正；
– 审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告；
– 主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告；
– 征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在 24 小时内向委托人作出书面报告；
– 工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工；
– 工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权；
– 在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。
– 监理人应履行以下义务：
– 按照合同约定的监理范围和工作内容，在约定的监理期限内，精心组织监理工作，确保监理工作质量，并按时向委托人提交监理工作报告；
– 监理人在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为委托人提供与其监理水平相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作。帮助委托人实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益；
– 监理人在监理工作中应严格遵守国家的法律、法规及有关规定，遵守监理工作的职业道德和行为规范，严禁与承包人及材料、设备供应商串通，损害委托人的利益；
– 监理人不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料；
– 监理人应对委托人提供的文件、资料进行妥善保管，并保证其在监理工作结束后完整地交还给委托人；
– 未经委托人书面同意，监理人不得转让本合同约定的监理业务。
六、违约责任
1. 委托人违约
– 委托人未履行本合同约定的义务，给监理人造成损失的，应向监理人赔偿。
– 委托人逾期支付监理酬金的，应向监理人支付逾期付款利息。逾期付款利息按银行同期贷款利率计算。
2. 监理人违约
– 监理人未履行本合同约定的义务，给委托人造成损失的，应向委托人赔偿。
– 因监理人过错造成工程质量事故或工期延误的，监理人应承担相应的赔偿责任。
– 监理人未经委托人同意，擅自转让监理业务的，应向委托人支付监理酬金总额______%的违约金。
七、争议解决
本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，按下列第______种方式解决：
1. 提交______仲裁委员会仲裁；
2. 依法向有管辖权的人民法院起诉。
八、其他
1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
委托人（盖章）：______________________
法定代表人（签字）：______________________
委托代理人（签字）：______________________
签订日期：______年______月______日
监理人（盖章）：______________________
法定代表人（签字）：______________________
委托代理人（签字）：______________________
签订日期：______年______月______日
—
以上内容仅供参考，您可以根据实际情况进行调整和修改。在签订合同前，建议您咨询专业律师，以确保合同的法律效力和双方的权益。
