以下是一个建设工程施工劳务分包合同的模板范本,您可以根据具体情况进行修改和完善。
—
《建设工程施工劳务分包合同》
工程承包人(以下简称甲方):
法定代表人:
营业执照注册号:
资质等级:
通讯地址:
邮政编码:
联系电话:
劳务分包人(以下简称乙方):
法定代表人:
营业执照注册号:
资质等级:
通讯地址:
邮政编码:
联系电话:
鉴于甲方与建设单位已经签订了[工程名称]工程施工承包合同(以下简称“总包合同”),乙方具备相应的劳务作业资质和能力,双方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就乙方分包甲方[工程名称]工程的劳务作业事宜,经协商一致,订立本合同。
一、劳务分包工作对象及提供劳务内容
1. 工程名称:[工程名称]
2. 工程地点:[工程地点]
3. 分包范围:[具体的劳务作业范围,如木工、钢筋工、混凝土工等]
4. 提供分包劳务内容:[详细描述乙方应完成的工作内容,包括但不限于施工工艺、质量标准等]
二、分包工作期限
1. 开始工作日期:[预计开始日期]
2. 结束工作日期:[预计结束日期]
3. 总日历工作天数:[总天数]
三、质量标准
工程质量:按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定[具体等级]等级。
四、合同价款
1. 本合同价款采用[固定价格/可调价格]方式确定。
2. 合同总价(大写):[具体金额]元(人民币),小写:¥[具体金额]元。
3. 上述合同价款为暂定价格,最终合同价款根据[约定的计价方式,如实际完成的工程量、综合单价等]进行结算。
五、甲方的权利和义务
1. 组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向建设单位负责。
2. 向乙方提供施工图纸及技术交底,并进行质量、安全、文明施工等方面的交底。
3. 负责对工程进度、质量、安全、文明施工等进行监督、检查和验收。
4. 按本合同约定,向乙方支付劳务报酬。
5. 负责与建设单位、监理单位、设计单位及有关部门联系,协调现场工作关系。
六、乙方的权利和义务
1. 对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许,不得擅自与建设单位及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度。
2. 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
3. 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局。
4. 按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。
5. 按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合甲方办理交工验收。
6. 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
7. 妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。
8. 乙方须服从甲方转发的建设单位及工程师的指令。
9. 除非本合同另有约定,乙方应对其作业内容的实施、完工负责,乙方应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
七、工程变更
1. 施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方应提前[具体天数]天以书面形式向乙方发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更:
(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;
(2)增减合同中约定的工程量;
(3)改变有关的施工时间和顺序;
(4)其他有关工程变更需要的附加工作。
2. 因变更导致劳务报酬的增加或减少,按照本合同约定的计价方式进行调整;合同中没有约定的,双方协商确定。
3. 施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。
4. 因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加劳务报酬。
八、材料、设备供应
1. 甲方提供的材料、设备:[列出甲方提供的材料和设备清单及供应方式]
2. 乙方提供的材料、设备:[列出乙方提供的材料和设备清单及供应方式]
3. 双方应当妥善保管对方提供的材料、设备。因保管不善造成损失的,由过错方承担赔偿责任。
九、劳务报酬的支付
1. 本工程的劳务报酬采用[支付方式,如按月结算、分段结算等]方式支付。
2. 甲方在收到建设单位支付的相应款项后[具体天数]天内,按乙方完成的工作量支付劳务报酬。
3. 支付劳务报酬的比例和时间:[详细说明支付比例和时间节点]
4. 乙方应在每次领取劳务报酬前,向甲方提供合法有效的发票,否则甲方有权拒绝支付。
十、违约责任
1. 当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:
(1)甲方违反本合同约定,不按时向乙方支付劳务报酬;
(2)甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。
甲方违约责任:[约定甲方违约应承担的具体责任,如支付违约金、赔偿损失等]
2. 当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
(1)乙方因自身原因延期交工的;
(2)乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准;
(3)乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务。
乙方违约责任:[约定乙方违约应承担的具体责任,如支付违约金、赔偿损失等]
3. 一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十一、争议解决
1. 甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:
(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
(2)调解要求停止合同工作,且为双方接受;
(3)仲裁机构要求停止合同工作;
(4)法院要求停止合同工作。
十二、保险
1. 乙方必须为其施工人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。
2. 保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施,防止或减少损失。
十三、合同份数
本合同正本两份,双方各执一份;副本[份数]份,甲方[份数]份,乙方[份数]份。
十四、补充条款
[双方可以根据具体情况,对本合同未尽事宜进行补充约定]
甲方(盖章):__________________
法定代表人或委托代理人(签字):________________
签订日期:______年____月____日
乙方(盖章):__________________
法定代表人或委托代理人(签字):________________
签订日期:______年____月____日
—
请注意,在签订合同前,建议您咨询专业法律人士,以确保合同的法律效力和双方的权益。