建设工程监理合同协议书范本最新-免费合同模板-一键下载

以下是一份建设工程监理合同协议书的范本，您可以根据具体情况进行修改和调整。

—

《建设工程监理合同》

委托人（全称）：____________________

监理人（全称）：____________________

鉴于委托人拟委托监理人承担____________________工程（以下简称“本工程”）的监理工作，且监理人愿意承担该监理业务，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：____________________

2. 工程地点：____________________

3. 工程规模：____________________

4. 工程投资：____________________

二、监理范围和工作内容

1. 监理范围：____________________

2. 工作内容：

– 协助委托人编写开工报告；

– 审查承包人各项施工准备工作，下达开工通知书；

– 督促承包人施工管理制度和质量保证体系的建立、健全与实施；

– 审查承包人提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，并督促实施；

– 组织设计交底及图纸会审，审查设计变更；

– 审核承包人提出的分包工程项目及选择的分包单位；

– 编制投资控制计划，审核已完工程量，签署工程中期付款凭证；

– 审查工程使用的原材料、半成品、成品和设备的质量，必要时进行测试和监控；

– 监督承包人严格按技术标准和设计文件施工，控制工程质量，对隐蔽工程进行检查和验收，参与工程质量事故的分析及处理；

– 协调委托人与承包人之间的争议及处理索赔事项；

– 督促承包人整理合同文件和技术档案资料；

– 组织工程竣工初步验收，提出竣工验收报告；

– 编制监理工作月报、季报和总结报告。

三、监理期限

监理期限自______年______月______日至______年______月______日，共计______日历天。

四、监理酬金及支付方式

1. 监理酬金：本工程监理酬金为人民币（大写）____________________元（￥______元）。

2. 支付方式：

– 合同签订后______日内，委托人支付监理酬金的______%作为预付款；

– 工程进度达到______%时，委托人支付监理酬金的______%；

– 工程竣工验收合格后______日内，委托人支付监理酬金的______%；

– 剩余______%的监理酬金作为质量保证金，在质保期满后______日内一次性无息支付。

五、双方的权利和义务

1. 委托人的权利和义务

– 委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

– 委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

– 当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

– 委托人应负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。

– 委托人应在约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

– 委托人应在约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

– 委托人应授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

– 委托人应将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

– 委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

– 与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

– 提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

– 委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿（补偿金额 = 设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值 + 管理费）。

2. 监理人的权利和义务

– 监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

– 选择工程总承包人的建议权。

– 选择工程分包人的认可权。

– 对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

– 对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

– 审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

– 主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

– 征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在 24 小时内向委托人作出书面报告。

– 工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

– 工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

– 在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

– 监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

– 监理人应按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

– 监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

– 监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

– 在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

六、违约责任

1. 委托人违约责任

– 委托人未履行本合同约定的义务，给监理人造成损失的，应向监理人赔偿。

– 委托人违反本合同约定，擅自解除本合同的，应向监理人支付违约金，并赔偿监理人的损失。

– 委托人未按本合同约定支付监理酬金的，每逾期一日，应按未支付金额的______%向监理人支付违约金。

2. 监理人违约责任

– 监理人未履行本合同约定的义务，给委托人造成损失的，应向委托人赔偿。

– 监理人违反本合同约定，擅自解除本合同的，应向委托人支付违约金，并赔偿委托人的损失。

– 监理人未按本合同约定履行监理职责，导致工程质量事故或工期延误的，应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他

1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

2. 本合同一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。

3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，并以书面形式作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

委托人（盖章）：____________________

法定代表人（签字）：____________________

委托代理人（签字）：____________________

地址：____________________

电话：____________________

传真：____________________

开户银行：____________________

账号：____________________

签订日期：______年______月______日

监理人（盖章）：____________________